Исковое заявление в порядке упрощенного производства образец

Содержание

Образец иска в арбитражный суд о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства

Исковое заявление в порядке упрощенного производства образец

Профессиональная подготовка искового заявления в арбитражный суд всего за 5 000 рублей!

– сделайте звонок по номеру: +79255467550 либо оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!

Куда (Наименование, адрес)

ИСТЕЦ (Наименование, адрес)

ОТВЕТЧИК (Наименование/ФИО, адрес)

Расчет цены иска подготовлен на дату:

Цена иска:

Госпошлина:

«__» ________20__ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства

            «__»_______ 20__ *** (далее по тексту «Ответчик» / «Заказчик» заключил с *** (далее по тексту «Истец» / «Подрядчик» Договор подряда №*** (далее – «Договор»), в соответствии с которым Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок выполнить  работы по комплексному благоустройству придомовой территории, общей площадью *** кв.м, находящейся по адресу: *** (далее – «Объект»), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

            Согласно фактической смете № *** (Приложение № 1 к Договору) от ***, Акту о приемке выполненных работ от ***, справки о стоимости выполненных работ и затрат от ***, подписанных Ответчиком без замечаний, стоимость работ составила *** (***) рублей, в том числе НДС-18%.

            Ответчик частично оплатил стоимость работ на сумму *** (***) рублей. По состоянию на *** сумма долга Ответчика по Договору составляет *** (***) рублей.

            Согласно п.п. * Договора оставшуюся сумму от цены Договора в размере *% Ответчик оплачивает в течение * (***) банковских дней после подписания Акта о приеме выполненных работ. По имеющимся у Истца документам, Акт о приемке выполненных работ подписан ***. Срок просрочки по оплате выполненных работ с*** по *** составил *** (***) дней.  

              В соответствии с п. * Договора: «В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей цены работ за каждый день просрочки».

                Получается, что расчет цены иска должен выглядеть следующим образом:

Расчет суммы неустойки
Дата платежа по условиям обязательства
Дата составления расчета
Сумма неустойки = сумма общей цены работ * размер неустойки в день / 100 * количество дней просрочки
вид задолженностисумма общей цены работдата погашенияколичество дней просрочкиразмер неустойки в деньсумма неустойки
Неустойка за просрочку исполнения обязательств
ИТОГОцена иска

Истец, руководствуясь положениями действующего процессуального законодательства и спорного Договора направил в адрес Ответчика претензию, однако до момента подписания настоящего иска ответа от последнего получено не было. Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора был соблюден Истцом.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

В соответствии с абз. 1 п.2 ст.

227 АПК РФ, в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;

Из ч. 1 ст. 4 АПК РФ, усматривается, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

На основании вышеизложенного в соответствии со ст. ст. 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126, 226, 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ СУД:

взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму основного долга в размере *** (***), сумму неустойки в размере *** (***), а также расходы по оплате государственной пошлине в размере *** (***) в порядке упрощенного производства.

Приложения:

  1. Оригинал платежного поручения об оплате госпошлины на * л.
  2. Оригинал почтовой квитанции об отправлении искового заявления Ответчику;
  3. Оригинал описи вложения об отправлении искового заявления Ответчику;
  4. Оригинал почтовой квитанции об отправлении претензии Ответчику;
  5. Оригинал описи вложения об отправлении претензии Ответчику;
  6. Претензия в адрес Ответчика заверенная Истцом;
  7. Копия Договора подряда от *** № *** заверенная Истцом на * л.;
  8. Акт о приемке выполненных работ от *** заверенный Истцом на * л.;
  9. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица заверенная Истцом на * л.
  10. Копия протокола о назначении Ген. директора заверенная Истцом на * л.
  11. Выписка из ЕГРЮЛ на Истца от *** заверенная Истцом на * л.
  12. Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика от *** заверенная Истцом на * л.
  13. Оригинал доверенности на представителя Истца № *** от *** на * л.

Генеральный директор (Представитель по доверенности)                   подпись                           ФИО

Скачать образец в word           

Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно позвонив по номеру:

+79255467550

Источник: https://mirals.ru/obrazets-iska-v-arbitrazhnyy-sud-o-vzyskanii-dolga-i-neustoyki-po-dogovoru-podryada-v-poryadke-uproshchennogo-proizvodstva

Как взыскать задолженность и проценты в упрощенном порядке

Исковое заявление в порядке упрощенного производства образец

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ Адрес: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
ИСТЕЦ:   Общество с ограниченной ответственностью «КА» (ООО «КА») Юридический адрес: «…» ОГРН: «…»ИНН: «…»
ОТВЕТЧИК:   Общество с ограниченной ответственностью «АЛТ» (ООО «АЛТ») Юридический адрес: «…» ОГРН: «…»ИНН: «…»
Цена иска: 245 414,59 руб., из них: – 230 400,00 руб. – задолженность по оплате оказанных услуг- 15 014,59 руб. – сумма процентов по ст. 395 ГК РФ
Государственная пошлина: 7 909,00 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании суммы задолженности и

процентов за пользование чужими денежными средствами

Между Обществом с ограниченной ответственностью «КА» (далее по тексту – Истец и/или Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «АЛТ» (далее – Ответчик и/или Заказчик) был заключен договор на оказание услуг по поиску и подбору персонала № «…» от «…» 2015 года (далее – Договор).

I.

В соответствии с условиями Договора Ответчик поручает, а Истец принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации поиска, отбора и представления специалистов в соответствии с требованиями, указанными Ответчиком в заявке на подбор персонала, которая является неотъемлемой частью Договора. В зависимости от количества вакансий может быть подписано несколько Приложений к Договору. В свою очередь согласно п. 1.2. Договора Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги.

https://www.youtube.com/watch?v=_LMD9-poH9Y

Во исполнение Договора Истец оказал Ответчику следующие услуги по подбору персонала:

1) Услуги по подбору персонала на вакансию ведущего инженера – проектировщика. Истец представил Ответчику кандидатуру Е.В.И. Кандидат был утвержден Ответчиком и приступил к работе с «…» 2015 года.

Между Истцом и Ответчиком был подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг от «…» 2015 года, подтверждающий, что услуги выполнены в полном объеме и в указанные сроки, и об отсутствии претензий к Исполнителю.

Стоимость услуг по подбору данной кандидатуры, согласно Акту сдачи-приемки оказанных услуг от «…» 2015 года, составила 115 200 рублей.

Истцом в адрес Ответчика был выставлен Счет № «…» от «…» 2015 г. на сумму 115 200,00 рублей. Ответчиком указанный счет был получен.

2) Услуги по подбору персонала на вакансию ведущего инженера – конструктора. Истец представил Ответчику кандидатуру З.М.А. Кандидат также был утвержден Ответчиком и приступил к работе с «…» 2015 года.

О чем был подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг от «…» 2015 года, подтверждающий, что услуги выполнены в полном объеме и в указанные сроки, и об отсутствии претензий к Исполнителю.

Стоимость услуг по подбору данной кандидатуры, согласно Акту сдачи-приемки оказанных услуг от «…» 2015 года, составила 115 200,00 рублей.

Истцом в адрес Ответчика был выставлен Счет № «…» от «…» 2015 г. на сумму 115 200,00 рублей. Ответчиком указанный счет был получен.

В соответствии с п. 3.3. Договора полный и окончательный расчет между сторонами по каждому принятому Заказчиком кандидату должен быть произведен Заказчиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг (акта сдачи – приемки).

В нарушение ст. 309, п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и условий Договора Заказчик, приняв результаты оказанных услуг и пользуясь такими результатами, не оплатил Исполнителю стоимость оказанных услуг в сроки, установленные Договором.

В нарушение пункта 3.3. Договора Ответчик по настоящее время не погасил задолженность по оплате оказанных услуг в общей сумме 230 400,00 рублей.

В целях урегулирования сложившейся ситуации Истцом были направлены в адрес Ответчика и Ответчиком получены следующие письменные претензии:

1) от «…» 2015 года; 2) от «…» 2015 года исх. № «…»; 3) от «…» 2016 года исх. № «…»

с требованиями об оплате имеющейся задолженности в размере 230 400,00 руб.

Получив указанные письменные претензии Ответчик направил в адрес Истца уведомление исх. № «…» от «…» года о зачете однородных (денежных) требований в порядке ст. 410 ГК РФ и письмо исх. «…» от «…» г. В указанной корреспонденции Ответчик прямо признал наличие задолженности перед Истцом в размере 230 400 руб. (по счету № «…» от «…» г. и по счету № «…» от «…» г.).

Действия Ответчика по зачету встречных однородных (денежных) требований, изложенные в указанной выше корреспонденции Ответчика являются необоснованными и не соответствующими сложившимся правоотношениям между Ответчиком и Истцом, а именно:

1. В п.

2 уведомления Ответчика о зачете однородных (денежных) требований Ответчик указывает, что якобы согласно имеющему место быть приложению к договору, заключенному между истцом и ответчиком, содержалось требование ответчика о поиске специалиста на вакансию «Руководитель проекта». На данную вакансию Ответчиком был принят Ф.А.Д., с которым был заключен трудовой договор. Далее Ф.А.Д. был уволен по собственному желанию, о чём Ответчик якобы «…» г. известил Истца и якобы потребовал начать поиск замены на указанную вакансию.

Далее Ответчик указывает вывод о том, что у самого Ответчика с «…» г. возникла обязанность по поиску замены Ф.А.Д.

На основании всего изложенного Ответчик заявил к указанному выше зачету денежные средства в размере 216 000,00 рублей.

Все изложенные Ответчиком обстоятельства и требования, а также осуществленные по зачету действия являются необоснованными и неправомерными ввиду следующего.

https://www.youtube.com/watch?v=I80VGMb5DAg

Между Истцом и Ответчиком никогда не заключалось указанное Ответчиком приложение к договору. Истец никогда не предоставлял Ответчику указанного Ответчиком специалиста Ф.А.Д.

Также Истец никогда не принимал от Ответчика денежные средства в размере 216 000,00 рублей за указанного Ответчиком специалиста Ф.А.Д.

Кроме того, Истцом никогда не получались какие-либо уведомления Ответчика об увольнении специалиста Ф.А.Д. и требования Ответчика о начале поиска замены указанного специалиста. Такие уведомления и требования Ответчиком и не высылались.

Учитывая изложенное, действия Ответчика по зачету денежных средств в размере 216 000,00 рублей в отношении задолженности к Истцу являются неправомерными и не освобождают Ответчика от уплаты Истцу суммы долга, признанного самим Ответчиком в своём уведомлении о зачете встречных (однородных) требований.

Кроме того, Ответчиком не было представлено не единого документа, подтверждающего довод об увольнении специалиста Ф.А.Д. по собственному желанию. Истцом указанные доводы Ответчика не признаются.

Довод Ответчика о том, что у самого Ответчика возникла обязанность по поиску замены специалиста Ф.А.Д. Истцом не оспаривается.

2. В п.

1 уведомления Ответчика о зачете однородных (денежных) требований Ответчик указывает, что согласно приложению № «…» к договору, заключенному между Истцом и Ответчиком, содержалось требование Ответчика о поиске специалиста на вакансию «Начальник участка».

На данную вакансию Истцом Ответчику был предоставлен А.М.А., с которым Ответчиком был заключен трудовой договор. Далее А.М.А. был уволен по собственному желанию, о чём Ответчик «…» г. известил Истца и якобы потребовал начать поиск замены на указанную вакансию.

Далее Ответчик указывает вывод о том, что у самого Ответчика с «…» г. возникла обязанность по поиску замены А.М.А.

На основании всего изложенного Ответчик заявил к указанному выше зачету денежные средства в размере 108 000,00 руб.

Все изложенные Ответчиком обстоятельства и требования, а также осуществленные по зачету действия являются необоснованными и неправомерными ввиду следующего.

2.1. Согласно п. 4 приложения № «…» к договору, заключенному между Истцом и Ответчиком, под гарантийным сроком подразумевается период времени, в пределах которого Истец обязуется заменить специалиста, предоставленного им Ответчику и принятого на работу, но уволенного с работы по инициативе Ответчика в связи с каким-либо несоответствием требуемым профессиональным качествам.

Как видно, Истец и Ответчик, в строгом соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ по своему усмотрению установили, что в рамках приложения № «…» к договору увольнение специалиста по собственному желанию не является основанием для применения к правам и обязанностям Истца и Ответчика отношений, регулируемых положениями о гарантийном сроке.

2.2. Доводы Ответчика о том, что им были предъявлены к Истцу требования о начале поиска замены специалиста А.М.А. не соответствуют действительности, поскольку такие требования Ответчиком не предъявлялись. Ответчиком не представлено не единого документа, подтверждающего указанные доводы. Истцом указанные доводы Ответчика не признаются.

2.3. Даже если следовать логике Ответчика – при сложившихся обстоятельствах не подлежат применению положения законодательства РФ о прекращении обязательств зачетом.

Истцом были исполнены условия договора по предоставлению Ответчику специалиста А.М.А.

Если Ответчик считает, что имеет место быть неисполнение Истцом условий договора по предоставлению Ответчику замены уволенного якобы по собственному желанию специалиста – то в этом случае Ответчику законодательством РФ предоставлены соответствующие механизмы для обеспечения своих прав. Положения законодательства РФ о прекращении обязательств зачетом в данном случае не применимы.

Довод Ответчика о том, что у самого Ответчика возникла обязанность по поиску замены специалиста А.М.А. Истцом не оспаривается.

Письменные требования Истца об уплате задолженности неоднократно получались Ответчиком, но были оставлены им без удовлетворения.

Тем самым, добровольно оплатить оказанные услуги Ответчик отказывается, подтверждая нежелание мирного (досудебного) урегулирования спора.

Неисполнение Ответчиком обязанности по оплате оказанных услуг, в том числе игнорирование законных требований Истца, отсутствие каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам оказанных услуг, явилось основанием для обращения Истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Определенный порядок передачи Заказчику результата оказанных услуг установлен пунктами 2.1.4, 2.3.6, 2.3.7, 3.3 Договора. Так, согласно п. 2.1.4 Договора Истец обязан представить Ответчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. В свою очередь Ответчик согласно пунктам 2.3.6, 2.3.7 Договора обязан рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки.

Оплата данных услуг осуществляется после предоставления Истцом вышеуказанных документов и не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта оказанных услуг (п. 3.3 Договора).

Таким образом, основанием для возникновения обязательства Ответчика по оплате оказанных ему услуг является факт принятия им оказанных Истцом услуг путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг от «…» года и Акта сдачи-приемки оказанных услуг от «…» года.

В настоящее время за Ответчиком числится задолженность в размере 230 400,00 рублей. Однако срок оплаты суммы задолженности затянулся на неопределённое время.

Таким образом, Ответчик не выполнил свои обязательства в части оплаты оказанных Исполнителем услуг, тем самым, нарушив пункты 1.2., 2.3., 3.1., 3.3. Договора и нормы материального права, предусмотренные ст. 309, 310, 779, 781 ГК РФ.

II. Согласно п. 4.1. Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сторонами в Договоре установлено, что меры ответственности, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, содержащимися в п. 43 Постановления от 24.03.

2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммы основного долга, считается соблюденным и претензионный порядок в отношении процентов, взыскиваемых на основании ст. 395 ГК РФ.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ представлен ниже, а также прилагается к настоящему иску.

1. Оплата услуги по подбору кандидатуры Е.В.И. в сумме 115 200,00 рублей в соответствии с условиями Договора (п. 3.3 «Полный и окончательный расчет должен быть произведен Заказчиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта оказанных услуг») и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Истцом и Ответчиком «…» года, должна была быть осуществлена на позднее «…» года.

В расчет не включается день, который был выбран в качестве начала течения срока, так как по правилам статьи 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период времени с 01 сентября 2015 года по 08 июня 2016 года.

Задолженность, руб.Период просрочкиПроцентная ставка, Центральныйфед. округПроценты, руб.
cпо  дни  
[1][2][3][4][5][1]×[4]×[5]/360
115 20001.09.2015

Источник: https://uslugijurista.ru/kak-vzyskat-zadolzhennost-i-protsenty-v-uproschennom-poryadke

Упрощенное производство (ГПК): порядок рассмотрения, решение суда, заявление (образец)

Исковое заявление в порядке упрощенного производства образец

Упрощенное производство в ГПК позволяет сторонам разрешать споры без назначения заседаний, привлечения свидетелей и экспертов. Вопросы рассматриваются единолично судьей. Это самый оптимальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на разбирательства, однако в упрощенном порядке можно рассматривать далеко не все разногласия граждан.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 333-05-49 Бесплатный звонок для всей России.

Упрощенное производство в гражданском процессе: что это такое?

Возможность рассмотрения дел в упрощенном порядке (УП) появилась в 2016 году после вступления в силу ФЗ от 02.03.2016 №45-ФЗ. Благодаря изменениям граждане получили возможность решать разногласия без привлечения посторонних лиц и посещения заседаний в ускоренные сроки.

Многие путают УП с приказным производством, т.к. в обоих случаях слушания не проводятся, но между ними есть множество различий:

УсловиеПриказное производствоУпрощенное производство
Предмет спораТолько денежные обязательстваВзыскание долгов, признание права собственности
Особенности разрешения спораСудебный приказ принимается единолично на основании представленных заявителем документов. Вторая сторона доказательства не предоставляет, но вправе подать возражениеСтороны обязаны предоставить документы по делу в установленные судьей сроки. По истечении срока дело рассматривается на основании представленных сведений
Срок рассмотренияПриказ выносится в течение 5 дней, 10 дней дается должнику на подачу возраженияС момента поступления заявления сторонам дается минимум 15 дней на предоставление документов
Итог разбирательствВынесение приказаВынесение резолютивной части решения с последующей публикацией на сайте без отображения персональных данных. По заявлению одной из сторон составляется мотивированное решение
Срок обжалованияДается 10 дней на подачу возражения, после чего дело рассматривается в общем (исковом) порядке15 дней. Оспаривание производится путем подачи апелляционной жалобы или представления
ИсполнениеПриказ обладает силой исполнительного листа (ИЛ)Дополнительно выдается исполнительный лист

Какие дела рассматриваются?

Перечень дел, рассматриваемых в упрощенном порядке, устанавливается в ст. 232.2 ГПК РФ.

Вы можете подать заявление с указанием предмета спора и прошением о назначении УП, если:

  • взыскиваете деньги или имущество при цене иска до 100 000 руб.;
  • подавалось заявление о вынесении приказа, но в удовлетворении отказано;
  • взыскиваете с ответчика долги при наличии документов, подтверждающих долговые обязательства, если он не выполняет требования.

Например, если ответчик должен вам до 100 000 руб. по договору займа или иному документу, признает свои обязанности, но не выполняет их, можно обратиться в суд за рассмотрением дела в упрощенном порядке.

Какие дела не подлежат рассмотрению?

В упрощенном порядке не рассматриваются дела, подлежащие рассмотрению в приказном порядке:

  • о взыскании долгов по нотариальным сделкам;
  • об истребовании задолженности по документам, составленным в простой письменной форме;
  • о взыскании алиментов;
  • о взыскании расходов на розыск ответчика, понесенных госорганами;
  • об истребовании начисленной и не выплаченной зарплаты сотрудникам;
  • взыскание долгов по коммунальным услугам, оплате связи;
  • истребование долгов с ПК и ТСЖ.

Согласно ст. 232.2 ГПК РФ, не рассматриваются дела, связанные с разглашением гостайны, правами детей, возмещением причиненного жизни и здоровью вреда, корпоративными спорами, взысканием средств из муниципального, государственного или иного бюджета.

Кто принимает решение о рассмотрении?

На основании ч.2 ст. 232.2 ГПК РФ, заявление о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства подается истцом. Ответчик вправе подать ходатайство о применении такого порядка при согласии инициатора разбирательств. Судья, видя возможность и основания для применения УП, может вынести соответствующее определение при согласии обеих сторон.

Как подать заявление о рассмотрении в порядке упрощенного производства: пошаговая инструкция

Исковое или обычное заявление подается истцом с учетом норм ст. 232.3 ГПК РФ.

Как все выглядит пошагово:

  1. Инициатор разбирательств обращается в суд с заявлением и документами по делу.
  2. Судья выносит определение о принятии заявления к производству, указывает предмет спора, данные сторон, срок предоставления дополнительных документов, возможность составления мирового соглашения.
  3. Стороны собирают документы, предоставляют в суд в установленные сроки.
  4. По окончании сроков предоставления сведений и возражений судья рассматривает спор на основании имеющихся документов. Если они представлены по истечении срока, но до принятия решения, судья их приобщит к делу, что обозначенная дата пропущена стороной по уважительным причинам.
  5. Принимается решение, содержащее вводную и резолютивную части.

Решение и исполнительный лист выдаются истцу по истечении срока обжалования – 15 дней. ИЛ передается в ФССП для принудительного удержания денежных средств с ответчика, либо требования выполняются им добровольно.

Документы

В суд вместе с заявлением подается квитанция об уплате госпошлины и документы, подтверждающие обоснованность требований:

  • Договоры;
  • Квитанции;
  • Документы на имущество.

Важно! Если инициатор ранее обращался за вынесением приказа, но в удовлетворении заявления отказано или приказ отменен, понадобятся определения суда.

Госпошлина

Размер пошлины устанавливается ст. 333.19 НК:

По имущественным искам, подлежащим оценке

По неимущественным и имущественным заявлениям без оценки

Обжалование решения

До 20 000 руб. – 4%, от 400 руб.;От 20 000 до 100 000 руб. – 3% + 800 руб.
Граждане – 300 руб.Предприятия – 6 000 руб.
50% от изначально уплаченной суммы

Образец заявления

Ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства можно отразить в исковом заявлении.

Оно должно содержать следующие пункты:

  • наименование суда, адрес;
  • Ф.И.О., адреса сторон, номер телефона истца;
  • сведения о споре: основания возникновения задолженности у ответчика, дата, иные обстоятельства;
  • информация о предмете спора: имуществе, долгах;
  • сведения о попытках досудебного урегулирования конфликта;
  • требования: взыскать долг с ответчика, признать право собственности;
  • опись представленных документов.

В конце ставится дата и подпись. Заявление составляется в трех экземплярах: один передается в суд, второй направляется ответчику, третий остается у истца с пометкой о принятии в канцелярии.

https://www.youtube.com/watch?v=IsioYWrzNac

Образец искового заявления с ходатайством о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства:
alt: Исковое заявление с ходатайством о рассмотрении дела в упрощенном производстве
Мы не рекомендуем вам составлять документ самостоятельно.
Наш юрист бесплатно поможет в подготовке документа!

Решение суда

Решение состоит из двух частей – вводной и резолютивной. В первой части отражается номер дела, дата и место вынесения, данные сторон разбирательства, Ф.И.О. судьи, предмет спора и требования.

Во второй указывается:

  • выводы об удовлетворении иска или об отказе;
  • право и сроки обжалования.

При подаче ходатайства оформляется мотивировочная часть, отражающая установленные судом обстоятельства, доказательства, признание иска, отсылки на законодательные акты.

Образец решения суда в порядке упрощенного производства:

Судебная практика

Рассмотрим подробно несколько реальных дел, по которым судами приняты решения в УП:

Надоело читать?Юрист лично позвонит и проконсультирует по вашему вопросу (консультация бесплатна)

Как подать ходатайство о рассмотрении дела в упрощенном порядке?

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 18.04.2017, ходатайство во время общего производства может подаваться при подготовке к разбирательству. После принятия ходатайства запрашивается согласие второй стороны.

Если согласие получено, суд выносит определение, ходатайство удовлетворяется. При отсутствии согласия продолжается рассмотрение в общем (исковом порядке).

Обратите внимание! Ходатайство следует направлять лишь в том случае, если есть основания для рассмотрения спора в УП.

Образец ходатайства

Ходатайство стороны разбирательства должно содержать следующие сведения:

  • наименование, адрес суда;
  • реквизиты имеющегося на рассмотрении дела;
  • сведения о споре: дата заключения договора, размер задолженности, и пр.;
  • отсылки на ГПК РФ и иные законодательные акты;
  • прошение о рассмотрении дела в простом порядке;
  • основания, по которым оно должно рассматриваться простом порядке.

Ходатайство подается стороной разбирательства или представителем. В последнем случае понадобится нотариально удостоверенная доверенность.

Образец ходатайства о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства:
alt: Ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства
Мы не рекомендуем вам составлять документ самостоятельно.
Наш юрист бесплатно поможет в подготовке документа!

Ответы юриста на вопросы об упрощенном производстве в ГПК

Когда судом составляется мотивировочная часть решения?

По требованию сторон разбирательству, либо при обжаловании в апелляционном порядке.

Можно ли взыскать алименты через упрощенное производство?

Нет, для взыскания выплат на детей применяется общее или приказное.

Куда обращаться, если спор происходит между предпринимателями или юридическими лицами?

Споры по долгам между ИП и ООО разрешаются арбитражными судами. УП также применяется с учетом норм гл. 29 АПК РФ, гл. 21.1 ГПК РФ.

Как обжаловать решение, вынесенное при упрощенном производстве?

Для оспаривания в течение 15 дней подается апелляционная жалоба в суд, вынесший решение. Впоследствии она передается в вышестоящий судебный орган и рассматривается без назначения заседаний. Если жалоба удовлетворена, дело возвращается для повторного рассмотрения в общем порядке.

Может ли УК взыскать долг по взносам на капитальный ремонт в упрощенном порядке?

Нет, для этого представитель компании подает заявление о выдаче приказа.

Заключение

Упрощенный порядок судопроизводства применяется, когда размер задолженности ответчика не превышает 100 000 руб., он не отрицает ее, но не выполняет договорные обязательства по уплате.

Также он может использоваться по другим основаниям, указанным в ГПК РФ. Это существенно сокращает затраченное время на разбирательства для обеих сторон, в отличие от искового производства.

Если у вас возникли трудности или вы нуждаетесь в оформлении документов, обращайтесь за помощью к нашим юристам. Они проконсультируют по любым вопросам, будут представлять ваши интересы в суде, обжалуют решение и добьются нужного для вас результата.

Понравилась ли вам статья?

Источник: https://SocPrav.ru/uproshchennoe-proizvodstvo-gpk

Исковое заявление в порядке упрощенного производства

Исковое заявление в порядке упрощенного производства образец

Статья акутальна на: Февраль 2021 г.

Упрощенное производство в ГПК позволяет сторонам разрешать споры без назначения заседаний, привлечения свидетелей и экспертов. Вопросы рассматриваются единолично судьей. Это самый оптимальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на разбирательства, однако в упрощенном порядке можно рассматривать далеко не все разногласия граждан.

Образец иска в арбитражный суд о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства

Куда (Наименование, адрес)

ИСТЕЦ (Наименование, адрес):

ОТВЕТЧИК(Наименование/ФИО, адрес):

Расчет цены иска подготовлен на дату:

Цена иска:

Госпошлина:

«__» ________20__

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства

«__»_______ 20__ *** (далее по тексту «Ответчик» / «Заказчик» заключил с *** (далее по тексту «Истец» / «Подрядчик» Договор подряда №*** (далее – «Договор»), в соответствии с которым Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок выполнить работы по комплексному благоустройству придомовой территории, общей площадью *** кв.м, находящейся по адресу: *** (далее – «Объект»), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

Согласно фактической смете № *** (Приложение № 1 к Договору) от ***, Акту о приемке выполненных работ от ***, справки о стоимости выполненных работ и затрат от ***, подписанных Ответчиком без замечаний, стоимость работ составила *** (***) рублей, в том числе НДС-18%.

Ответчик частично оплатил стоимость работ на сумму *** (***) рублей. По состоянию на *** сумма долга Ответчика по Договору составляет *** (***) рублей.

Согласно п.п. * Договора оставшуюся сумму от цены Договора в размере *% Ответчик оплачивает в течение * (***) банковских дней после подписания Акта о приеме выполненных работ. По имеющимся у Истца документам, Акт о приемке выполненных работ подписан ***. Срок просрочки по оплате выполненных работ с*** по *** составил *** (***) дней.

В соответствии с п. * Договора: «В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей цены работ за каждый день просрочки».

Получается, что расчет цены иска должен выглядеть следующим образом:

Сумма долга

Расчет суммы неустойки

Дата платежа по условиям обязательства

Дата составления расчета

Сумма неустойки = сумма общей цены работ * размер неустойки в день / 100 * количество дней просрочки

сумма общей цены работ

количество дней просрочки

размер неустойки в день

Неустойка за просрочку исполнения обязательств

ИТОГО

цена иска

Истец, руководствуясь положениями действующего процессуального законодательства и спорного Договора направил в адрес Ответчика претензию, однако до момента подписания настоящего иска ответа от последнего получено не было. Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора был соблюден Истцом.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

В соответствии с абз. 1 п.2 ст.

227 АПК РФ, в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;

Из ч. 1 ст. 4 АПК РФ, усматривается, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

На основании вышеизложенного в соответствии со ст. ст. 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126, 226, 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Образец возражения против упрощенного производства

В Ивановский городской суд Ивановской области адрес: г. Иваново

ул. Петровская, д.24

Истец по делу: ПАО «Сбебанк России»,
почтовый адрес: г. Иваново, ул. Сидорова, д. 1

Ответчик по делу: Сидорова Антонина Петровна,
адрес: г. Иваново, ул. Петровская, д. 1

Возражения в отношении рассмотрения дела
в порядке упрощенного производства

Я, Иванова М.И. являясь ответчиком по делу, с исковыми требованиями категорически не согласна, считаю их незаконными и необоснованными.

https://www.youtube.com/watch?v=bJhio6c3Sn0

Определением суда решено рассмотрение данного дела произвести в порядке упрощенного производства, так как исковое заявление содержит предусмотренные ч.1 ст. 232.2 ГПК РФ признаки, при наличии которых дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Я, Иванова М.И. возражаю против рассмотрения гражданского дела по иску ПАО «Сбебанк России» к Сидоровой А.П. ко мне, Ивановой М.И. о досрочном взыскании задолженности по кредитному договору в порядке упрощенного производства, так как я не согласна с требованиями, указанными в исковом заявлении и взыскание с меня задолженности в данном размере незаконно.

Кроме того, истцом пропущен срок исковой давности по взысканию с меня задолженности и я намерена заявить ходатайство о применении данного срока.

Согласно ч. 4, ч. 5 ст. 232.

2 ГПК РФ Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства установлено, что дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства, удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства указываются действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий.

После вынесения определения рассмотрение дела производится с самого начала, за исключением случаев, если переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства вызван необходимостью произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

«____»_____________г. ______________/Иванова М.И./

Следующая

Источник: https://voprosy-migranta.ru/iskovoe-zajavlenie-v-porjadke-uproshhennogo-proizvodstva

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.